核电站施工合同范本.docx

合同编号：_______

甲方（业主）：_______

乙方（承包商）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担核电站施工项目事宜，经友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.1工程名称：_______核电站施工项目

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、调试、试运行等。

二、合同工期

2.1工程总工期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方应友好协商解决。

三、合同价款

3.1工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

3.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；

（2）进度款：根据工程进度，按月支付已完工程量的_______%；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的_______%；

（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，支付剩余_______%的合同价款。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家核安全法规、标准及甲方提供的施工图纸、技术文件等进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应严格按照施工方案、施工组织设计及施工工艺进行施工，确保工程进度。

4.3乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。

五、安全生产

5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保工程安全。

5.2乙方应制定安全生产规章制度，配备必要的安全生产设施，加强安全生产培训。

5.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，消除安全隐患。

六、知识产权

6.1乙方在施工过程中所采用的技术、工艺等，应尊重他人的知识产权，不得侵犯他人合法权益。

6.2乙方应保证甲方提供的施工图纸、技术文件等不侵犯他人知识产权。

七、违约责任

7.1甲方未按合同约定支付款项，应承担逾期付款的违约责任。

7.2乙方未按合同约定完成工程，应承担逾期完工的违约责任。

7.3乙方施工过程中出现质量问题，应承担返工、修复等违约责任。

八、争议解决

8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：_______

乙方（承包商）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

注：本合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。

合同编号：_______

甲方（业主）：_______

乙方（承包商）：_______

目录：

一、合同背景与目的

二、定义与术语

三、工程概况

四、合同工期

五、合同价款

六、工程质量

七、安全生产

八、知识产权

九、违约责任

十、争议解决

十一、其他约定

十二、附件

十三、签字盖章页

2024带目录带附件详细版-核电站施工合同范本

一、合同背景与目的

1.1为了明确双方的权利和义务，确保核电站施工项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合同条款。

二、定义与术语

2.1核电站施工项目：指甲方委托乙方承担的核电站施工工程。

2.2工程质量：指甲方提供的施工图纸、技术文件和国家核安全法规、标准。

2.3工程进度：指甲方按照合同约定的工期完成施工任务。

三、工程概况

3.1工程名称：_______核电站施工项目

3.2工程地点：_______

3.3工程内容：包括但不限于土建、安装、调试、试运行等。

四、合同工期

4.1工程总工期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

4.2如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方应友好协商解决。

五、合同价款

5.1工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

5.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；

（2）进度款：根据工程进度，按月支付已完工程量的_______%；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的_______%；

（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，支付剩余_______%的合同价款。

六、工程质量

6.1乙方应按照国家核安全法规、标准及甲方提供的施工图纸、技术文件等