劳务工程挂靠协议书样本.docx

PAGE PAGE #/ 4 劳务工程挂靠协议书样本 劳务工程挂靠协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依 据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 协议书甲方：xxxx公司乙方:xxxxxx此合同本着公平、公正的原则，双方协商 而订立。 因包乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程，且乙方对该 工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包与形式与 xxxxx 公 司签订《建筑工程劳务分包合同书》。 为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款 : 一、工程概况 1 、工程名称 :xxxxx 部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 2、工程地点：xxxxx第第号地块 3、工程内容：xxxxxxx部分土建、钢构厂。 房、综合楼等项目。 三、合同价额：xxx万元（以结算为准）），其中人工劳务费和机费械费xxxx 万元 四、甲方的基本权利与义务权利 : 1 、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支 付方式:甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款 项按工人工资清单拔付给施工工人。 甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2、、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。 3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害 4、、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协 议，本工程管理费用不予退还。 义务 : 1 、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。 2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追 讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。 3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务 4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。 五、乙方的权利与义务权利 : 1 、、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任 2、有权依照有关 规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员 4、实行内部独立核算、自负盈亏。 5 、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉义务 : 、、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。 2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资 表花名册给甲方 3、、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条本文档所提供 的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施 工中其它一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。 4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工 资由乙方自行解决，与甲方无关。 5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方 负完全责任，甲方不承担一切责任。 6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方 监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切 安全事故，一切责任与甲方无关。 7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。 8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的 其它服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。 9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付 有关的费用。 乙方责任 11、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行 组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场 施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身 份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位本文档所提供的信息仅供参考之 用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接 受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅 自上岗者，每人每次处以 0500 元的罚款，罚款归为甲方。 22、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所 造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。 33、甲方与x xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行 的工程施工义务，应由乙方负责。 待定由甲方承担的责任由乙与方承担。 如甲方与x xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方 承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。 44、乙方不得与x xxxxxxx串通迫使解除甲方与x xxxxxxx签订的《建筑工程 劳务分包合同》，或中途