- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
土方施工合同
甲方:发包方______________________________________________
乙方:承包方__________________________________________ ? ? ? ? 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
一 工程名称:神榆公路改造
二 工程地点:神木县西沟第一加油站5公路处
三 工程范围:按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后,运抵指定地点。
四 工程造价:经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写______________________
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
一 工程价款结算与支付办法:
每月结算一次,按工程量的80%给与支付,剩余20%在工程验收后一次性付清。
第五条 双方责任
一 甲方责任
1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
2、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应顺延工期。
3、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的0.015元支付利息。
二 乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会。
1、提交_______________仲裁委员会
2、依法向人民法院起诉
第七条 附则
一本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
二本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
三本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 安全责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,严格遵守安全防护措施。在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任,甲方不承担一切责任。
第九条 附加条款
甲方公章:_________ 乙方公章:_________
法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方承建沱江镇市政道路建设,乙方自愿向甲方承包土方工程施工,依照《中华人民共和国合同法》有其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,现将有关事项双方协商如下:
一、工程地点:江华县沱江路。
二、沱江路路基的土方施工,具体包括平整、碾压、临时便道。
三、工程造价:甲方以道路填方计量为准,单价为: 1.8元/m3,结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。
四、付款方式:甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款,余款在工程竣工验收合格后1个月内付清,中途预支燃油款。
五、乙方必须严格按照设计图纸要求按国家市政工程施工规范施工,按国家市政工程验收标准验收,分层压实厚度不大于30cm,按设计要求达到各填土层,区域密实度、层层测量,层层检测,表面横坡一
您可能关注的文档
- 行政经理月度工作总结.docx
- 初中弘扬真善美演讲稿3篇.docx
- 我和武术有个约定作文.docx
- 加盟代理合同格式.docx
- 人力资源英语求职信范文.docx
- 非常好的智力小故事.docx
- 员工转正工作总结精选范文.docx
- 大庆工作计划和推进表 重点工作计划推进表.docx
- 个人施工合同_个人施工合同范本.docx
- 楼房出租合同范本2021.docx
- 有机废弃物综合处理工程厌氧沼气利用项目环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 精密机械传动零部件智能制造基地环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 水电站水光互补项目水光牧互补光伏电站环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 危险废物治理环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 标砖隧道窑改建项目环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 医疗器械生产基地项目环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 特种石墨制品生产线升级改造项目环评(新版环评)环境影响报告表.pdf
- 污水处理厂建设项目环评环境影响报告书.pdf
- 桃源村段防洪治理工程环评(新版环评)环境影响报告表.docx
文档评论(0)