0号桥建设工程_施工合同.docxVIP

0号桥建设工程_施工合同

0号桥建设工程施工合同

第一章总则

第一条合同主体

1.1本合同甲方（以下简称“业主”）：[业主全称]

1.2本合同乙方（以下简称“施工方”）：[施工方全称]

第二条工程概况

2.1工程名称：0号桥建设工程

2.2工程地点：[工程具体位置]

2.3工程内容：包括但不限于桥梁设计、施工、验收等全部工程内容

第二章合同条款

第三条合同价格

3.1本合同总金额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）。

3.2合同价款支付方式及进度：

（1）合同签订后[时间]内，业主支付施工方合同总金额的[比例]作为预付款；

（2）工程进度达到[比例]时，业主支付施工方合同总金额的[比例]；

（3）工程验收合格后，业主支付施工方合同总金额的[比例]；

（4）剩余款项在工程保修期满后[时间]内无质量问题，一次性支付给施工方。

第四条工程质量

4.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工；

4.2施工方应保证工程质量，确保工程验收合格；

4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。

第五条工程进度

5.1施工方应按照合同约定的工期完成工程；

5.2施工方如因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任；

5.3业主应协助施工方办理相关施工手续，确保工程顺利推进。

第六条安全生产

6.1施工方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和业主的安全生产要求；

6.2施工方应建立健全安全生产管理制度，确保工程施工过程中的安全生产；

6.3施工方如发生安全事故，应立即报告业主并按照相关法律法规进行处理。

第七条保密条款

7.1施工方应对业主提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密；

7.2保密期限自合同签订之日起至工程验收合格后[时间]止；

7.3施工方如违反保密义务，应承担相应的违约责任。

第三章违约责任

第八条施工方的违约责任

8.1施工方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的[比例]每日；

（2）赔偿业主因工程延误造成的直接经济损失。

8.2施工方如发生安全事故，未及时报告业主的，应承担相应的违约责任。

第九条业主的违约责任

9.1业主未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的[比例]每日；

（2）赔偿施工方因业主违约造成的直接经济损失。

9.2业主未协助施工方办理相关施工手续，导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。

第四章争议解决

第十条争议解决方式

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

10.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第五章其他约定

第十一条合同的变更和解除

11.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议；

11.2合同变更或解除后，尚未履行的部分视为终止，已履行的部分按照约定处理。

第十二条合同的转让

12.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方；

12.2违反本条规定的，转让无效，由此给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十三条合同的生效、终止和解除

13.1本合同

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同主体

1.1本合同甲方（以下简称“业主”）：[业主全称]

1.2本合同乙方（以下简称“施工方”）：[施工方全称]

1.3本合同丙方（以下简称“第三方”）：[第三方全称]

第二条工程概况

2.1工程名称：0号桥建设工程

2.2工程地点：[工程具体位置]

2.3工程内容：包括但不限于桥梁设计、施工、验收等全部工程内容

第二章合同条款

第三条合同价格

3.1本合同总金额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）。

3.2合同价款支付方式及进度：

（1）合同签订后[时间]内，业主支付施工方合同总金额的[比例]作为预付款；

（2）工程进度达到[比例]时，业主支付施工方合同总金额的[比例]；

（3）工程验收合格后，业主支付施工方合同总金额的[比例]；

（4）剩余款项在工程保修期满后[时间]内无质量问题，一次性支付给施工方。

第四条甲方权益保障

4.1丙方作为独立的第三方，负责对乙方施工过程进行监督和质量把控；

4.2丙方应确保工程质量，对工程验收不合格的情况负责；

4.3丙方在工程过程中，需全力维护甲方的利益，对乙方进行有效的履约监督；

4.4丙方在合同约定的期限内，对工程进度、质量等问题进行独立的评估和审计。

第五条乙方义务及限制

5