建筑工程劳务承包合同书.docxVIP

建筑工程劳务承包合同书

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

第二条承包范围及内容

2.1承包范围：本工程的劳务分包作业，包括但不局限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、木工工程、砌筑工程、防水工程等。

2.2承包内容：乙方负责按照甲方的要求，完成承包范围内的全部劳务作业，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。

第三条合同价格

3.1本合同的合同总价款为人民币大写：（）元整（小写）：（）。

3.2乙方完成工程后，甲乙双方按照约定的单价和工程量进行结算。

4.1工程计划开工日期：

4.2工程计划竣工日期：

4.3乙方必须按照约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

第五条质量标准

5.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。

5.2工程质量的验收标准和方法，按照国家标准和甲方的要求执行。

第六条乙方的义务

6.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。

6.2乙方应承担并履行总包合同中与劳务作业有关的所有义务和责任。

6.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规的规定，为从事劳务作业的职工办理相关手续，并承担相关费用。

6.4乙方应保证从事劳务作业的职工的合法权益，不得使用童工、非工程专业人员，并保证职工的人身安全。

第七条甲方的义务

7.1甲方应按照约定向乙方支付合同价款。

7.2甲方应按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等。

7.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，并承担相关费用。

7.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供技术指导，并协调解决乙方施工过程中遇到的问题。

第八条违约责任

8.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

8.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权按约定向甲方追究违约责任。

8.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按约定向乙方支付停工、窝工费用。

8.4由于乙方原因导致工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、维修，并按约定向乙方追究违约责任。

第九条争议解决

9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

请注意，以上合同文档仅为示例，您在签订合同时，请根据实际情况进行修改，并咨询专业法律人士的意见。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

丙方（第三方主体）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经甲乙丙三方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

第二条承包范围及内容

2.1承包范围：本工程的劳务分包作业，包括但不局限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、木工工程、砌筑工程、防水工程等。

2.2承包内容：乙方负责按照甲方的要求，完成承包范围内的全部劳务作业，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。

第三条合同价格

3.1本合同的合同总价款为人民币大写：（）元整（小写）：（）。

3.2乙方完成工程后，甲乙双方按照约定的单价和工程量进行结算。

4.1工程计划开工日期：

4.2工程计划竣工日期：

4.3乙方必须按照约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

第五条质量标准

5.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。

5.2工程质量的验收标准和方法，按照国家标准和甲方的要求执行。

第六条乙方的义务

6.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。

6.2乙方应承担并履行总包合同中与劳务作业有关的所有义务和责任。

6.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规的规定，为从事劳务作业的职工办理相关手续，并承担相关费用。

6.4乙方应保证从事劳务作业的职工的合法权益，不得使用童工、非工程专业人员，并保证职工的人身安全。

第七条甲方的义务

7.1甲方应按照约定向乙方支付合同价款。

7.2甲方应按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等。

7.3甲方应协助乙