电子版建筑工程施工合同范文.docx

电子版建筑工程施工合同范文 电子版建筑工程施工合同篇1 发包方(以下称甲方)：__________________ 承包方(以下称乙方)：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条 工程项目 1、工程名称：__________________. 2、工程地点：__________________. 3、承包方式：__________________. 第二条 工程期限 合同工期总日历天数______天。 第三条 工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。 第四条 甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条 安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条 奖惩责任 1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条 附则 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：__________________ 乙方：__________________ ______年______月______日 电子版建筑工程施工合同篇2 发包人(全称)：________________________(以下简称甲方) 承包人(全称)：________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：________________________ 工程地点：________________________ 工程内容：________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：____________; 资金来源：____________________。 二、工程承包范围 承包范围：________________________。 三、合同工期 开工日期：________________________; 竣工日期：________________________。 合同工期总日历天数_______天。 四、质量标准 工程质量标准：____________________。 五、合同价款 金额(大写)____________________元(人民币)__________元 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________ __________年________月_______日__________年________月_______日 电子版建筑工程施工合同篇3 发包方(甲方)：__________________ 承包方(乙方)：__________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就__工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条工程概况 (一)工程名称