建设工程合同制度.docxVIP

建设工程合同制度

1.总则

1.1合同双方

本合同由以下双方签订：

发包人：（发包人名称）

承包人：（承包人名称）

1.2合同标的

本合同的标的为：（工程名称）的建设工程。

1.3合同原则

合同的订立、履行应遵循平等、自愿、公平、诚实信用、合法的原则。

2.工程内容与范围

2.1工程内容

本合同涉及的工程内容包括：（工程具体内容）。

2.2工程范围

本合同约定的工程范围为：（工程具体范围）。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

本合同的合同价格为：（合同总价）。

3.2支付方式

发包人应按照本合同约定的付款节点和比例，向承包人支付合同价款。

4.合同履行

4.1承包人义务

承包人应按照本合同约定的工程内容、范围和质量标准，完成工程建设。

4.2发包人义务

发包人应按照本合同约定的付款方式、时间和比例，向承包人支付合同价款。

5.合同变更与解除

5.1合同变更

合同变更应经合同双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2合同解除

合同解除应经合同双方协商一致，并签订书面解除协议。

6.违约责任

6.1承包人违约

承包人未按照本合同约定完成工程建设的，应承担违约责任。

6.2发包人违约

发包人未按照本合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。

7.争议解决

7.1争议解决方式

合同双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

7.2仲裁

合同双方同意，如有争议，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。

8.其他条款

8.1合同生效

本合同自合同双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同期限

本合同的期限为：（合同期限）。

8.3合同的转让

未经对方同意，合同双方不得将本合同转让给第三方。

8.4合同的保密

合同双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.5法律适用

本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.附件

本合同附件包括：（附件名称）。

（以下无正文）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

1.总则

1.1合同双方

本合同由以下双方签订：

甲方：（甲方名称）

乙方：（乙方名称）

第三方：（第三方名称）

1.2合同标的

本合同的标的为：（工程名称）的建设工程。

1.3合同原则

合同的订立、履行应遵循平等、自愿、公平、诚实信用、合法的原则。

2.第三方主体职责

2.1第三方职责

第三方作为中介服务机构，应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保工程的顺利进行。第三方应具备专业知识和经验，为甲方提供合理的建议和解决方案。

3.甲方权益保障

3.1甲方权利

甲方作为工程的投资方和受益方，享有以下权利：

对工程的质量、安全、进度等方面进行监督和检查；

对乙方的施工方案、施工进度、工程质量等进行审批和验收；

对工程款的支付和结算拥有决定权；

对第三方的中介服务进行评价和监督。

3.2甲方利益保障

为了保障甲方的利益，增加以下条款：

乙方应在合同约定的工期内完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任；

乙方应保证工程的质量符合甲方的要求，如有质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用；

乙方应遵守国家法律法规和行业标准，确保工程的安全；

第三方应提供及时、准确的中介服务，确保甲方对工程的顺利进行有充分的了解和掌控。

4.乙方义务与限制

4.1乙方义务

乙方应按照甲方的要求，完成工程的建设，并承担以下义务：

按照合同约定的质量、安全、进度等要求进行施工；

遵守国家法律法规和行业标准，确保工程的安全；

接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题；

按照甲方的要求，提供与工程相关的资料和信息。

4.2乙方限制

乙方应遵守以下限制条款：

未经甲方同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方；

乙方不得擅自变更合同约定的工程内容、范围和质量标准；

乙方不得以任何理由延迟工期，如有延误，应承担相应的违约责任。

5.合同变更与解除

5.1合同变更

合同变更应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2合同解除

合同解除应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面解除协议。

6.违约责任

6.1乙方违约

乙方未按照本合同约定完成工程建设的，应承担违约责任。

6.2第三方违约

第三方未按照本合同约定提供中介服务的，应承担违约责任。

7.争议解决

7.1争议解决方式

合同三方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

7.2仲裁

合同三方同意，如有争议，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。

8.其他条款

8.1合同生效

本合同自合同三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同期限

本合同的期限为：（合同期限）。

8.3合同的转让

未经甲方、乙方