建设工程施工合同司法解释的理解与适用.docxVIP

建设工程施工合同司法解释的理解与适用

第一条总则

第一条适用范围

本解释适用于中华人民共和国领域内依法成立的建设工程施工合同纠纷案件。

第二条合同效力

建设工程施工合同依法成立，对当事人具有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

第二章合同的订立与生效

第三条订立合同的主体资格

建设工程施工合同的订立，应当具备下列条件：

（一）承包人具有相应的资质条件；

（二）发包人具有支付工程价款的能力；

（三）合同内容符合国家关于建设工程的法律法规规定。

第四条合同内容的确定

建设工程施工合同应当采用书面形式。合同内容包括：

（一）工程名称、地点、规模、结构类型、建设标准和质量要求；

（二）工期和进度要求；

（三）工程价款及其支付方式；

（四）材料、设备供应责任；

（五）施工组织设计和施工方案；

（六）违约责任；

（七）解决争议的方法。

第三章合同的履行

第五条工程质量

承包人应当按照合同约定和国家关于建设工程质量的法律法规规定，保证工程质量。

第六条工程进度

承包人应当按照合同约定和国家关于建设工程进度的法律法规规定，保证工程进度。

第七条工程价款的支付与结算

工程价款的支付与结算，按照合同约定和国家关于建设工程价款支付与结算的法律法规规定执行。

第八条材料、设备供应

材料、设备供应的责任，按照合同约定执行。如合同没有约定或者约定不明确的，依照国家关于建设工程材料、设备供应的法律法规规定执行。

第四章违约责任

第九条违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第十条违约与侵权竞合

当事人一方违约导致合同不能履行，对方当事人请求解除合同的，人民法院应当根据案件具体情况，依照法律规定和合同约定，确定违约责任。

第五章解决争议的方法

第十一条协商解决

当事人发生合同争议的，可以通过协商解决。

第十二条调解解决

当事人不愿协商或者协商不成的，可以依照合同约定或者事后达成书面协议，申请调解。

第十三条仲裁解决

当事人协议选择仲裁的，应当向约定的仲裁机构申请仲裁。

第十四条诉讼解决

当事人对仲裁裁决不服或者仲裁机构不予受理的，可以向人民法院提起诉讼。

第六章附则

第十五条生效时间

本解释自发布之日起施行。

第十六条解释权归属

本解释的解释权归中华人民共和国最高人民法院所有。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条适用范围

本合同适用于中华人民共和国领域内依法成立的建设工程施工合同纠纷案件。

第二条合同主体

本合同主体包括甲方（业主）、乙方（施工方）和第三方（供应商）。

第二章合同的订立与生效

第三条订立合同的主体资格

甲方作为业主，具备相应的项目投资和决策能力。乙方作为施工方，具备相应的施工资质和技术能力。第三方作为供应商，具备相应的材料和设备供应能力。

第四条合同内容的确定

合同内容包括：

（一）工程名称、地点、规模、结构类型、建设标准和质量要求；

（二）工期和进度要求；

（三）工程价款及其支付方式；

（四）材料、设备供应责任；

（五）施工组织设计和施工方案；

（六）违约责任；

（七）解决争议的方法。

第三章合同的履行

第五条甲方权益保障

甲方享有以下权益：

（一）对工程质量和进度的监督和检查；

（二）对材料和设备供应的监督和检查；

（三）对乙方施工行为的监督和检查；

（四）按照合同约定获取工程价款的支付；

（五）在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

第六条乙方义务

乙方应当按照合同约定和国家关于建设工程的法律法规规定，履行施工义务，保证工程质量，按照约定的工期和进度要求完成工程。

第七条第三方义务

第三方应当按照合同约定和国家关于材料、设备供应的法律法规规定，履行材料、设备供应义务，保证材料、设备的质量和技术标准。

第四章违约责任

第八条乙方违约

乙方违反合同约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（一）要求乙方按照合同约定继续履行施工义务；

（二）要求乙方支付违约金；

（三）要求乙方赔偿因违约造成的甲方损失。

第九条第三方违约

第三方违反合同约定的，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于：

（一）要求第三方按照合同约定继续履行材料、设备供应义务；

（二）要求第三方支付违约金；

（三）要求第三方赔偿因违约造成的甲方损失。

第五章解决争议的方法

第十条争议解决方式

争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。

第十一条甲方优先权

在争议解决过程中，甲方的权益和利益应当得到优先保护。

第六章附则

第十二条解释权归属

本合同的解释权归甲方所有。

第十三条生效时间

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第三方介入的意