燃气项目合同范本(共19篇).docx

PAGE1 / NUMPAGES1 燃气项目合同范本(共19篇) 燃气项目合同范本 第1篇 1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元; 2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);  3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;  4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的._________%;  5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。  6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________ 燃气项目合同范本 第2篇 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。 发包人：（公章）  承包人：（公章）  ______年___月___日  工程发包方（甲方）：  工程承包方（乙方）：  甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《_经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：  一、工程项目  工程名称：_________有限责任公司的天然气管道安装工程。  1、工程内容：天然气DN160的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长5095米。  2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。  3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。  二、压力管道安装及验收标准  按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。  三、工程造价  为：壹拾贰万元整，（120XX0元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。  四、付款方式：  合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。  五、工期：  20_________年3月6日至20_________年6月25日完成。  六、双方责任  （一）甲方责任  1、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。  2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。  （二）乙方责任：  1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。  2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。  3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。  4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。  七、安全责任  乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。  八、违约责任  双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。  九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。  十、本协议一式贰份，双方各执壹份。  甲方（章）：乙方：  地址：地址：  法人代表：法人代表：  电话：电话：  日期：日期：  燃气管道工程设计战略合作协议  编号:  建设