泥水施工合同-1.doc.doc

泥水施工合同 发包方(以下简称甲方)： 联系电话： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一工程地址：二、其他项目： 三 付款方式 完工业主验收合格确认完面积后%作为工程质量保证金，直到。、 材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担2、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应乙方，并承担因材料质量引起的损失3、乙方应甲方收货，核对数量和配件的准确性 4、乙方应做好材料的保管工作， 5、乙方应做好对施工完成的成品保护工作如有损坏照价赔偿。 6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门和浪费材料，若发此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除 、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天 七、垃圾清 1、垃圾袋装化，并日日清。 2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所七、 劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、乙方指定由 为工地现场负责人、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少2人以上的施工人员。、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 八、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、泥水材料必须和其他材料分开5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十、装修要求1、施工前要做好对原来房间里的东西的保护。2、每项工程施工完都需甲方验收。 3、所有要泥水的施工必须按照规范进行，乙方不得私自减少施工程序 十验收1、施工完成之后由乙方通知甲方，并在甲方和业主双方验收合格表示工程质量合格。2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前甲方有权拒付人工费。、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 1、乙方要遵守物业管理有关规定和相关法律法规，若施工方违反相关法规施工，一切后果由乙方负责，并按有关规定赔偿由此造成甲方的损失。 2、乙方应科学使用各种材料，施工不符合相关要求或者检验不合格，必须返工，返工所需一切费用由乙方负责。 3、保修：泥水工程验收合格起保修两年。两年内出现渗漏，必须8小时内处理好。 4、本合同未明之处遵循有关政策法规。 5、本合同一式两份，甲方和施工方各执一份，自双方签字后生效。 甲 方： 乙 方： 签 章： 签 章：日期：